Инструкция по ее заполнению» 4 «Условия заключения и исполнения договора»



страница3/5
Дата02.05.2016
Размер0.86 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4   5

II. Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-реставрационных работ фасадов 1-го этажа

на объекте культурного наследия:

«Волостная духовная семинария», Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,

ул. Мичурина, д.74, литера Ж.
1. Общие сведения


    1. 1.1. Наименование работ

Полное наименование — выполнение ремонтно-реставрационных работ фасадов 1-го этажа на объекте культурного наследия: «Волостная духовная семинария», Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д.74, литера Ж.
1.2. Область применения

Настоящее техническое задание содержит основные требования по ремонтно-реставрационным работам фасадов 1-го этажа на объекте культурного наследия: «Волостная духовная семинария», Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д.74, литера Ж.


1.3. Наименование организации — Подрядчика

Определяется по результатам выбора подрядной организации - конкурс.


1.4. Наименование и адрес предприятия - Заказчика

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология», 443110, г.Самара, ул.Мичурина,74, т/факс:331-50-31.


1.5. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ — с даты получения Заказчиком разрешения на выполнение Подрядчиком ремонтно-реставрационных работ.

Срок окончания выполнения работ - 31 июля 2013 г.
2. Назначение работ.

Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия: «Волостная духовная семинария», Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д.74, литера Ж, для современного использования не нарушающие целостности памятника и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, в том числе:

- сохранение и реставрация предмета охраны (фасадной части);

- модернизация инженерного оборудования (фасадной части);

- сохранение инженерно-конструктивных особенностей, декоративной отделки фасадов.
3. Требования к работам.

- соблюдение необходимых современных инженерно-технических, санитарно-гигиенических и иных требований эксплуатации памятника при условии обязательного сохранения всех его подлинных художественных и конструктивных элементов;

- выполнение работ согласно ведомости объемов работ (дефектной ведомости) №1, (приложение №1 к техническому заданию) и в соответствии:

- с научно-проектной документацией по объекту: Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Волостная духовная семинария» г. Самара, Октябрьский район, ул.Мичурина, д.74,выполненной ГУП НПМ «Самарареставрация» в 2009 году, шифр 001-25-06/10-09, согласованной с Министерством культуры Самарской области (письмо от 15.01.2010 г.№26-04/61)

-с «Проектной документацией на выполнение работ по реставрации фасадов на объекте культурного наследия: «Волостная духовная семинария», Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д.74, литера Ж. Уточненное наименование объекта: объект культурного наследия регионального значения

«Здания, входившего в комплекс военных казарм Линдовского городка», г. Самара, ул. Мичурина, д.74, литера Ж.», выполненной ООО «Реанта» в 2012 году, согласованной в Министерстве Культуры Самарской области (письмо от 15.02.2013г. №26-04/471).



- Выполнения работ производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1», СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть2», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
4. Дополнительные требования к подрядчикам.

4.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на проведение производственных работ.


5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанный ответственными представителями и заверенный печатью, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанный руководителем Подрядчика и заверенную печатью.


6. Прочие требования.

6.1. Научное руководство и авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет ООО «Реанта», выполнившая проектную документацию на выполнение работ на здании, входящем в состав объекта культурного наследия регионального значения «Здания, входившие в комплекс казарм Линдовского городка, 1909-1911 гг.», расположенном по адресу: г.Самара, ул. Мичурина, 74, согласованный министерством культуры Самарской области 15.01.2010 г.

6.2. После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия физические и юридические лица, осуществляющие научное руководство за проведением указанных работ, сдают в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

6.3. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, одновременно со сдачей руководителем работ отчетной документации.


7.Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями технического задания, качество выполнения всех работ, своевременное устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке работ, возмещение убытков Заказчику, возникших в результате выявления недостатков работ, в том числе в течении гарантийного срока эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 5 лет со дня передачи Подрядчиком работ Заказчику.

приложение №1 к техническому заданию










УТВЕРЖДАЮ

























ЗАКАЗЧИК







ГУП "Экология"







(наименование организации)







Директор Лобанов В. Ю.







(должность, подпись, ФИО)

Работы по реставрации фасадов на объекте культурного наследия: ГУП "Экология" Самарской области, г. Самара, ул. Мичурина, д. 74

(наименование стройки)

Работы по реставрации фасадов на объекте культурного наследия: ГУП "Экология" Самарской области, г. Самара, ул. Мичурина, д. 74

(наименование объекта)

Реставрация фасадов

(наименование выполняемых работ)




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)1




Условия производства работ: Т.Ч. п. 8а, 8б

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Реставрация фасадов

1

Устройство металл. инвентарных обычных лесов на высоту до 16 м с установкой сроком до 6 мес. для выполнения работ

м2

427,3

 

2

Разборка металл. инвентарных обычных лесов, установленных на высоту до 16м сроком до 6 мес. для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов

м2

427,3

 

3

Расчистка поверхности из кирпича: гладкая поверхность, масляная трудноудаляемая окраска

м2

220

 

4

Расчистка поверхности из кирпича: профилированная сложная поверхность, масляная трудноудаляемая окраска

м2

90,78

 

5

Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича.

м2

44,2

 

6

Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов,поясков,наличников и пр.деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте из кирпича старого образца М-200

10шт

198,8

 

7

Заготовка профилированных и резных кирпичей. Простая теска: полуовал, треугольник и т.п.

10шт

16

 

8

Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом старого образца М-200

м2

74,8

 

9

Реставрация швов кирпичной кладки гладких поверхностей путем заполнения специальным (известковым) раствором

м2

310,78

 

10

Тонировка кирпичных поверхностей простых фасадов

10м2

7,48

 

11

Добавлять при второй тонеровке кирпичных поверхностей простых фасадов

10м2

7,48

 

12

Тонеровка архитектурно-лепного декора профилированной поверхности

м2

12,52

 

13

Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) оцинкованной сталью 5кг, ширина покрытия 0,4м

м

22

 

14

Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) оцинкованной сталью 5кг, ширина покрытия 0,7м

м

100,3

 

15

Демонтаж металлических решеток, оград, ворот и калиток, вес решетки: до 100 кг, крепления простые

1 изделие

20

 

16

Установка (монтаж) металлических решеток и оград, вес изделия: до 100 кг, крепление простое

1 изделие (секция, звено)

20

 

17

Окраска металлических поверхностей: оград и решеток

10м2

4,51

 

18

Грунтовка ГФ-021 расход 0,1кг/м2 Базовая цена: 67,2/221,49=0,3

кг

4,51

 

19

Краска КО-168 расход 0,18кг/м2/1 слой (в 2 слоя) Базовая цена: 69,8/221,49=0,32

кг

16,24

 

20

Постановка маяков на трещинах стен

шт

10

 

21

Нейтрализация водорастворимых солей (цоколь)

10м2

6,02

 

22

Типром ОФ (расход 0,3кг/м2) Базовая цена: 76,27/221,49=0,34руб.

кг

18,1

 

23

Гидрофобизация стен фасада

10м2

39,81

 

24

Гидрофобизирующий состав "Emcephob", расход 0,2л/м2. Базовая цена: 9еврох39=354,99/1,18/221,49=1,36 руб.

л

80

 

25

Сверление отверстий в кирпичной кладке с установкой инъекторов

1 отв

120

 

26

Пластиковые инъекционные трубки MC-Schlagpacker (Базовая цена: 189,20/1,18/221,49=0,72)

шт.

120

 

27

Раствор для остановки протечнки MC-Fix ST (12кг) (Базовая цена: 6000/1,18/221,49=22,96)

шт.

1

 

28

Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъекцирования связующими растворами ручным инъектором.

50л

14,4

 

29

Иньекционный раствор Centricrete MV расход 6л на 1 отверстие. Базовая цена: 93,77/221,49=0,42руб.

л

720

 

Раздел 2. Козырьки

30

Демонтаж металлического козырька до 100 кг, крепления простые

1 изделие

3

 

31

Изготовление каркаса для решеток, оград и калиток: с прямолинейным верхом

10 кг каркаса

10,4

 

32

Сборка металлического каркаса: сварка

1 место крепления

16

 

33

Монтаж каркас козырька

1 изделие (секция, звено)

10

 

34

Воссоздание декоративных деталей методом кузнечной ковки категория сложности: I, вес изделия до 1,0 кг

1 изделие

108

 

35

Воссоздание декоративных деталей методом кузнечной ковки, категория сложности: I, вес изделия до 3,0 кг

1 изделие

118

 

36

Воссоздание декоративных деталей методом кузнечной ковки, категория сложности: II, вес изделия до 3,0 кг

1 изделие

100

 

37

Покрытие козырька окрашенной оцинкованной сталью 5кг.

м2

7

 

III. ПРОЕКТ

Договор


на выполнение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры
г. Самара «___»__________ 2013 г.
Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лобанова Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, одной стороны и _____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___» ________ 2013 г. №__, подписали настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-реставрационных работ фасадов 1 этажа на объекте культурного наследия «Волостная духовная семинария» по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 74, литера Ж, в объеме, предусмотренном Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1 к настоящему договору).

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «__» ___________ 2013 г. № ___ составляет ______________ рублей (_______________________ _________________ рублей __ копеек), в том числе НДС 18% ________________________________рублей.

2.2. Общая стоимость по настоящему договору является фиксированной и не может изменяться в ходе его исполнения, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на расходные материалы и инструменты, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, оплату необходимых при производстве работ согласований и разрешений и оплату выполненных работ субподрядными организациями,

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течении 3 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ и КС-2 (акта выполненных объёмов работ) и КС-3 (оплатной формы) на основании счёта, или счёта и счёта-фактуры. Аванс не предусмотрен.

2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3. Срок выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ по настоящему договору — с даты получения Заказчиком разрешения на выполнение Подрядчиком ремонтно-реставрационных работ.

Срок окончания выполнения работ - 31 июля 2013 г.

В случае не предоставления Заказчиком разрешения более чем на 14 календарных дней с момента заключения договора, срок выполнения ремонтно-реставрационных работ переносится на 14 календарных дней.


4. Обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик подтверждает, что

4.1.1. Получил полную информацию об объёме и сложности подлежащих выполнению работ.

4.1.2. Полностью осведомлен о расходах, которые возлагаются на Подрядчика во время выполнения работ.

4.1.3. Полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на общую стоимость настоящего договора и действуют на дату подписания настоящего договора.

4.1.4. Учёл в своих расчётах свои расходы, прибыль и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в настоящем договоре.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить за свой счёт, своими силами и средствами все работы в объёме, предусмотренном техническим заданием, в сроки, в соответствии с п. 3.1. настоящего договора, с надлежащим качеством, в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов и сдать выполненные работы Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.2.2. При выполнении строительно-монтажных работ по настоящему договору осуществлять строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «Положение о строительном контроле при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

4.2.3. Предоставлять акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 в соответствии с утвержденной проектной документацией в 4 экземплярах, из них 2 экземпляра для Заказчика, один экземпляр для Министерства культуры Самарской области.

Исправления и дополнения в подписываемых актах и справках не допустимы.

4.2.4. Осуществить поставку необходимых материалов, оборудования, изделий и конструкций, строительной техники к месту производства работ, а также осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение.

4.2.5. Все используемые Подрядчиком для производства работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.2.6. Выполнить своими силами и средствами на месте производства работ временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и хранения материалов.

4.2.7. Обеспечить производство работ и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с действующим законодательством, техническим заданием, проектной документацией и рабочими чертежами, а так же с действующими строительными нормами и правилами, регламентами и техническими условиями.

4.2.8. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, действующими нормами, правилами, регламентами и техническими условиями.

4.2.9. Обеспечить выполнение на месте производства работ, прилегающей непосредственно к нему территории и подъездных путях необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений, земли и водного пространства.

4.2.10. Обеспечить уборку места производства работ, прилегающей непосредственно к нему территории и подъездных путей, поддерживать и соблюдать санитарные правила и нормы.

4.2.11. Обеспечить выполнение на месте производства работ необходимых противопожарных мероприятий.

4.2.12. Обеспечить на месте производства работ мероприятия по оказанию необходимой срочной медицинской помощи.

4.2.13. Обеспечить порядок на месте производства работ и не допускать на место производства работ третьих лиц, не имеющих отношения к работам, без согласия Заказчика.

4.2.14. Устранять за свой счёт все дефекты, выявленные в гарантийный период эксплуатации результата выполненных работ по настоящему договору.

4.2.15. За 3 дня до подписания акта приемки выполненных работ осуществить вывоз с места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории мусора, принадлежащих ему строительных машин, механизмов и транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, демонтировать и вывезти возведённые им временные здания и сооружения.

4.2.16. Возместить убытки Заказчика, если такие возникнут в результате выявления недостатков выполненных работ в процессе его эксплуатации в течение гарантийного срока.

4.2.17 Своевременно ставить Заказчика в известность об аннулировании или истечении срока действия лицензии, и другой разрешительной документации на выполнение соответствующих работ, неплатежеспособности, преобразовании Подрядчика, наступлении процесса ликвидации (для юридического лица), введении в отношении Подрядчика процедуры банкротства (несостоятельности); наложении ареста на имущество, приостановке экономической деятельности, изменении реквизитов Подрядчика, включая местонахождения Подрядчика, платежных реквизитов и смене исполнительного органа Подрядчика.

4.2.18. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам;

4.2.19. В период гарантийного срока на работы Подрядчик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, за исключением неисправностей, возникших не по вине Подрядчика;

4.2.20. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования; нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком и Министерством культуры Самарской области;

4.3. Не передавать проектную и другую техническую документацию по настоящему договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

4.4. По завершении работ подготовить и передать организации, указанной Заказчиком, исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, а также пакет документов на гарантийные сроки эксплуатации.

4.5. Всю исполнительную документацию подготовить в соответствии с требованиями действующих строительных нормам и правил, регламентов и технических условий, настоящего договора и технического задания.

4.6. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Срок исполнения __________.

4.7. Осуществлять сбор, вывоз, размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнении работ по настоящему Договору, на лицензированные предприятия (свалки), а так же плату за негативное воздействие на окружающую среду с ежеквартальным предоставлением филиалу копии справки о сдаче - приемке отходов и копии платежных документов, подтверждающих, соответственно факт размещения отходов и плату за негативное воздействие на окружающую среду.
5. Обязанности Заказчика

5.1 Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего договора объект для выполнения работ.

5.1.2. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней проектную документацию (в том числе сметы).

5.1.3. Своевременно принять результат работы и осуществить оплату выполненных работ в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.1.4. Участвовать в работе приемочной комиссии.

5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.1.6. До начала производства работ после определения Подрядчика на основании согласованной проектной документации получить специальное разрешение в Министерстве культуры Самарской области на производство работ Подрядчиком победившем в конкурсе.


6. Выполнение работ

6.1. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных и регламентирующих документов, настоящего договора и технического задания.

6.2. Работы выполняются под научным руководством (авторский надзор) за проведением ремонтно-рестарационных работ разработчиком проектной документации - ООО «Реанта» (согласно договора от ___________________).

6.3. Стороны в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика при выполнении контракта, с указанием их полномочий.

6.4. Уполномоченные представители Заказчика имеют бесспорное право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время.

6.5. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ по своим планам и графикам.

6.6. Все необходимые для выполнения настоящего договора согласования осуществляет Подрядчик.

6.7. Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ по отдельным ответственным конструкциям и скрытых работ телефонограммой за сутки до начала приемки.

6.8. В случае если Заказчиком во время приемки или в течение гарантийного срока будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует

7.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями технического задания и настоящего договора.

7.1.2. Качество выполнения всех работ.

7.1.3. Своевременное устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приёмке работ.

7.1.4. Возмещение убытков Заказчику, возникших в результате выявления недостатков работ, в том числе в течение гарантийного срока эксплуатации.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 5 лет со дня передачи Подрядчиком работ по настоящему договору Заказчику.

7.4. При обнаружении до истечения гарантийного срока недостатков любого вида, Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня их выявления уведомляет Подрядчика о необходимости составления и подписания Рекламационного двухстороннего акта.

7.4.1. Подрядчик уведомляется под роспись, либо заказным письмом с уведомлением.

7.4.2. Акт составляется с указанием выявленных недостатков, срока их устранения и суммы возмещаемых Подрядчиком убытков.

7.4.3. Если представитель Подрядчика не прибудет в течение 48 часов после получения извещения, то будет считаться, что Подрядчик отказался участвовать в составлении Рекламационного акта, но бесспорно признаёт содержание и условия акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке.

7.5. При приемке работ Министерством культуры Самарской области в случае выявления дефектов, недоработок, недостатков, претензий к качеству выполненных работ устранение выявленных недостатков за счет собственных средств Подрядчика.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ считаются: отступление Подрядчика от требований технического задания, просрочка в выполнении работ.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором: нарушение срока производства работ, несвоевременную сдачу выполненных работ, несвоевременное оформление актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, за задержку устранения дефектов и другие Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного соответствующими пунктами настоящего договора срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1% от общей стоимости по настоящему договору.

8.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате сверх неустойки.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка назначается за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по оплате, начиная со дня, следующего за днем истечения настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости по настоящему договору.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном техническим заданием, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от стоимости работ, выполненных в ненадлежащем объеме, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ по настоящему договору в надлежащем объеме.

8.7. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 0,1% от цены контракта. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным техническим заданием.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок действия обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору обязана в течение 3-х рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы известить об этом в письменной форме другую Сторону, в том числе и о прекращении таких обстоятельств.

9.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.4. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться документами, выдаваемыми соответствующими полномочными органами.

9.5. При обстоятельстве непреодолимой силы Стороны вправе получить соответствующий дополнительный срок на выполнение своих обязательств.

9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для выполнения настоящего договора, либо его расторжения.


10. Охрана

10.1. Надлежащую охрану результата выполненных работ, конструкций, материалов и изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на месте производства работ по настоящему контракту от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ обеспечивает Подрядчик.

10.2. Ответственность за сохранность результата выполненных работ, конструкций, материалов и изделий после приемки выполненных работ по настоящему контракту несет Заказчик.
11. Сдача и приёмка выполненных работ

11.1. При готовности работ Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней должен известить об этом Заказчика.

11.2. В состав комиссии по приемке выполненных работ включаются уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика.

11.3. Приемка работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности работ или их части к сдаче.

11.4. Приемка работ или их части производится путём проверки в соответствии с требованиями технического задания, настоящего договора и действующей нормативной документации и подтверждается актом приемки выполненных работ, подписываемым Сторонами.

11.5. Подрядчик передаёт Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала окончательной приёмки работ 3 (три) экземпляра исполнительной документации, в составе, определённом Заказчиком.

11.6. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 в 4 экземплярах, подписанный ответственными представителями и заверенный печатью, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 4 экземплярах, подписанную руководителем Подрядчика и заверенную печатью.

11.7. Заказчик рассматривает и подписывает акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течении 3 рабочих дней со дня получения.

11.8. В случае мотивированного отказа от подписания представленного акта приемки выполненных работ, Заказчик и Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляют согласование и корректировку акта приемки выполненных работ.

11.9. Дата подписания Заказчиком последнего акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является датой фактического выполнения работ по настоящему договору .

11.10. С момента полного приёма работ Заказчиком, на последнего переходит риск возможного разрушения или повреждения результата выполненных работ.

Подрядчик после оформления приёмки работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными. В этом случае прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения за счёт Подрядчика.

11.11. После фактического выполнения работ согласно п. 11. 9. настоящего договора Заказчик направляет в Министерство культуры Самарской области документы о выполнении работ для дальнейшего формирования комиссии в Министерстве культуры Самарской области для принятия выполненных работ Подрядчиком по качеству.
12. Расторжение договора

12.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях:

12.2.1. при существенном нарушении настоящего договора Подрядчиком, в том числе, если Подрядчик не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному в настоящем договоре, становится явно невозможным, если Подрядчик не исполняет требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предъявления такого требования или устранить недостатки результата работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков, а также, если результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки;

12.2.2. при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, более чем на 10 (Десять) календарных дней;

12.2.3. при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договор;

12.2.4. при установлении факта проведении ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.

12.2.5 при установлении факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

12.2.6. при наличии у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.2.7. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

12.3. При расторжении настоящего договора по соглашению Сторон Заказчик обязан:

12.3.1. принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего договора работы надлежащего качества с оформлением акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

12.3.2. оплатить Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления, фактически выполненные Подрядчиком работы надлежащего качества.

12.4. Момент расторжения настоящем договоре определяется в порядке, установленном действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.


13. Субподрядные работы

13.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения части работ по настоящему договору субподрядчиков.

13.2. В случае привлечения для выполнения части работ по настоящему договору субподрядчиков, Подрядчик несет перед Заказчиком всю полноту ответственности, предусмотренную для контрагента Заказчика по настоящему договору, вне зависимости от наличия либо отсутствия его вины.
14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Все споры и разногласия, связанные с выполнением настоящего контракта, Стороны будут стремиться решать путём переговоров. В случае не достижения согласия заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области.

14.2. При возникновении между Заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик.
15. Прочие условия

15.1. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата выполненных работ, конструкций, материалов, имущества Заказчика и объекта, на котором производятся работы, до момента окончательной их сдачи Заказчику.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами.

15.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.4. Любые уведомления по настоящему договору даются в письменной форме в виде факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом с уведомлением получателю по адресу указанному в разделе «Реквизиты сторон».

15.5. Настоящий договор составлен на _____ листах в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

15.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует по 31 декабря 2013 года

15.7. К настоящему договору прилагаются:

15.7.1. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___» ________ 2013 г. №__;

15.7.2. Приложение № 1 - Локальный сметный расчет;

15.7.3. Техническое задание.
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Экология»

Адрес: 443110, г.Самара, ул. Мичурина, 74

тел./факс (846) 331-50-31

ОГРН 1026301156595

ИНН 6316029448 КПП 631601001

Р/с № 40602810000020000019

в ЗАО АКБ «Газбанк» г. Самара

Корр./сч. № 30101810400000000863

БИК 043601863

От имени Заказчика
Директор________________/В.Ю.Лобанов/

м.п.


ПОДРЯДЧИК:



Поделитесь с Вашими друзьями:

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©ekollog.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал